Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе постановление антимонопольного органа по делу в отношении ООО «ИнвестУралСтрой»

Между МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» и ООО «ИнвестУралСтрой» 28.08.2012  заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по проекту: капитальный ремонт Красногвардейского гидроузла на р. Ирбит в пос. Красногвардейский Артемовского городского округа Свердловской области на сумму 162 249 416 рублей 30 коп. со сроком окончания работ 01.12.2014г.

21.11.2014г. было заключено дополнительное соглашение №1, в соответствии с которым, стоимость выполняемых работ по контракту увеличена на 18 062 597, 44 рублей (до 180 312013, 74 рублей), а также установлен новый срок окончания работ - 01 июня 2015г. Дополнительным соглашением №2 от 01.06.2015г. внесены изменения в сроки выполнения работ, а именно установлен новый срок окончания выполнения работ.

22.06.2015 между МБУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» и ООО «ИнвестУралСтрой» к муниципальному контракту от 28.08.2012г. было заключено дополнительное соглашение № 3 в соответствии с которым стоимость выполняемых работ уменьшена до 172 471 786,94 рублей.

Заключение дополнительных соглашений №1 от 21.11.2014 и №2 от 01.06.2015г. противоречит требованиям ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе, указанный факт установлен постановлением Министерства финансов Свердловской области о назначении административного наказания №1 от 15.01.2016 и подтвержден

решением Арбитражного суда Свердловской области №А60-2151/2016 от 25.03.2016. Соответственно, неправомерными являются последующие дополнительные соглашения, заключенные со ссылкой на ч. 1.1 ст. 95 Закона о контрактной системе, поскольку скорректированное условие контракта о завершении основании, является ничтожным. Равным образом, изменение любых существенных условий контракта на дату заключения дополнительного соглашения №3 недопустимо, поскольку контракт надлежало завершить в 2014г. и изменение цены и объемов работ допускалось в отведенный для этого период времени.

Таким образом, имеет место наличие состава правонарушения совершенного 22.06.2015 по месту нахождения ООО «ИнвестУралСтрой» и предусмотренного ч. 4 ст.7.32 КоАП РФ.

На основании чего, Свердловское УФАС России вынесло постановление  о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей.

Не согласившись с постановлением, ООО «ИнвестУралСтрой» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области.

Суд, изучив материалы дела, оставил без удовлетворения заявленные обществом требования, тем самым, оставив в силе постановление.